N° 5 - Osce

Transcript

econsorcio tra nro pan aniomo v homerno xeg ae ona riuancaveuca trato LP 2008 Cor 0001 N HVCA REG GOB Resoluci n N 5 Laudo arbitral Lima 14 enero de 2009 1 Partes Gobierno Regional de Huancavelica Consorcio San Antonio nombre comercial de F R CO T Ay Continuum S S GE C A 2 `rbitros El arbitraje Dr fue conducido por el Sergio Tafur SÆnchez Dr V ctor Palomino Tribunal Arbitral siguiente Presidente Ram rez Ærbitro Dr Mario Linares Jara Ærbitro 3 Cuesti n sometida a arbitraje y alegaciones y conclusiones de las partes Las partes sometieron a arbitraje sus ORA Mejoramiento de la 2008 406 en Hospital Red de Salud controversias respecto del Contrato de Obra N Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Tayacaja Huancavelica derivado a su vez Pampas de la Licitaci n Pœblica N 0001 HVCA Al haber las partes conciliado respecto de di REG GOB 28 chas controversias y solicitado cha conciliaci n alguna no se se registre en hace referencia en escrito presentado forma de laudo a sus o alegaciones antes el 5 de diciembre de 2008 que di de que hayan presentado demanda y conclusiones en este 4 Fundamentos de hecho y de derecho para admitir respectivas pretensiones Al haber las partes conciliado manda ocontestado derecho de las pre a nsio una o laudo rechazar las y defensas acerca de sus el Tribunal controversias no antes de haber analizarÆ los fundame fensas de las partes sostenidas mie versia 6 1 os tra presentado de de hecho y de dur la contro Arbitraje Consorcio San Antonio v Gobierno de Huancavelica Regional Contrato LP N 0001 HVCA REG GOB 2008 De conformidad nes con e art culo 41 de la N 26572 Ley en ejercicio de sus atribucio el Tribunal Arbitra RESUELVE Art culo Primero hecho llegar misma que Regitrar en forma de laudo la conciliaci n que las partes le han al Tribunal Arbitral por escrito se transcribe literalmente a presentado el 5 de diciembre de 2008 la continuaci n ACTA DE ACUERDOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CON EL CONSORCIO SAN ANTONIO RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA N ORA MEJORAMIENTO 2008 406 DE LA CAPACI DAD RESOLUTIVA CENTRO DE SALUD PAMPAS EN HOSPITAL RED DE SALUD TAYACAJA HUANCAVELICA En Huancavelica al 04 de diciembre de 2008 Gobierno Regional Huancavelica se Por el Gobierno de Huancavelica sito en en las oficinas de la Gerencia General del el Jir n Torre Regional de Huancavelica Econ Hedor Cuadros Arq N 336 Cercado de reunieron Hortencia Valderrama Totre Directora Ing Tagle Rebeca Astete Regional de Administraci n Ram rez Gerente General Regional de Infraestructura Lopez Gerente Regional de Infraestructura Por Consorcio San Antonio Fernando Taboada Rodr guez Representante Legal Los representantes de ambas partes declaran que actœan nes opoderes necesarios para arribar a acuerdos en del Consorcio San Antonio premunidos nombre de cada de las autorizacio una de sus represen tadas por lo que posteriormente ni el Consorcio San Antonio ni el Gobierno Regional de Huancavelica podrÆn invocar insuficiencia de sin efecto os acuerdos que se asuman en sus la presente representantes par pr tender dejar acta RESENA DE HECHOS Con fecha O1 de abril de ORA 2008 pital Mejoramiento Red de Salud Ta caja 08 las partes celebraron la Ca el Contr o de cidad Resolutiva Centro de Salud ra Pampas N 406 en Hos P N 0001 GOB 2008 ancavelica derivado de la L 6 2 Arbitraje Consorcio San Antonio v Gobierno Regional de Huancavelica Contrato LP N 0001 HVCA REG GOB 2008 HVCA por el REG monto de S 362 465 7 14 nuevos soles y un plazo de ejecuci n de 240 d as Con fecha 20 de junio de 2008 Consorcio San Antonio resolvi putando incumplimiento trato de obligaciones de obra im Regional de Huancavelica imputando contractuales al Consorcio San Antonio resolvi el in con de obra Con fecha 03 de octubre de 2008 res contrato de obligaciones contractuales de la entidad Con fecha 25 de agosto de 2008 el Gobiemo cumplimiento el se instal el Tribunal Arbitral integrado Presidente y Mario Linares y V ctor Palomino Sergio Tafur por los docto `rbitros con e objeto de solucionar las controversias suscitadas respecto de la obra OBJETO DE LA REUNION Las partes declaran que el objeto de la presente reuni n es analizar las circunstancias existentes respecto del Contrato de Obra N 406 ORA Mejoramiento de la 2008 cidad Resolutiva del Centro de Salud Pampas en Hospital Red de Salud Huancavelica derivado de la L P N 0001 HVCA y arribar REG GOB 28 mediante conciliaci n que misma y asegurar su permitan concluir las discrepancias Capa Tayacaja a acuerdos existentes respecto de la pronta ejecuci n ACUERDOS ASUMIDOS I Ambas partes declaran ciones de contrato se comprometen que rec procamente y se obligan a dejar han efectuado sin efecto las resolu quedando entendido ORA Mejora 2008 por esta misma declaraci n que el Contrato de Obra N 406 tniento de la de Salud su plena vigencia O1 de abril de 2008 aplicaci n de efectuadas que quedan los eje sin efe en sus uta resarcimiento trabajos as c en Hospital tØrminos y alcances suscritos existiendo por parte de penalidad miento del inicio nes no Pampas Red derivado de la L P N 0001 REG GOB 2008 Tayacaja Huancavelica HVCA recobra o Resolutiva del Centro de Salud Capacidad por el o o ninguna cualquier periodo de consecuencia de o 6 3 fecha de ellas derecho al cobro otro concepto por el difeti paralizaci n s con res o por las accio luciones contrato U1I5UCClU Jdll l e HCUILCd HIIWIIIU Y IV1141 RC hUUlCCI1V UC 11 UAUCiIYCUI A Contrato LP N 0001 HVCA REG GOB 2008 2 Ambas partes declaran acuerdo lo realizan se comprometen y como nueva 2009 En consecuencia el obligan tal fijar a como por este fecha de inicio de la obra el OS de de 240 d as plazo de ejecuci n Consorcio San Antonio declara se compromete se enero a computa de partir de tal fecha 3 fianzas otorgadas ros comprendidas en el de Contrataciones y 2004PCM nueva plazo en un segundo pÆrrafo mayor de sesenta d as no fecha de inicio del plazo contractual d as Consorcio San Antonio declara las Cartas Fianza El Gobierno zas renunciando 4 El Gobierno la restituci n del directo en el segundo pÆrrafo quisiciones obliga partir de lapso mantener de 60 vigentes declara se compromete y obliga a acep en tanto aquellas Cartas Fianza a ser sustituidas ejecutado a se compromete y obliga a efec Consorcio San Antonio por el adelanto una entidad bancaria o de seguros comprendidas en del Articulo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones y Ad del Estado El Gobierno compromete y a y cuando el Consorcio lo solicite por escrito y remita fianza emitida por carta contados los tØrminos del presente acuerdo monto otorgado siempre la calendario de obra Durante dicho de Huancavelica declara Regional S N 084 por el D aprobado de sesenta d as calendario para la sustituci n de las fian ejecuci n mantengan vigentes tuar 5 plazo a su empresas de segu o sustituidas de Huancavelica Regional el mencionado tar se a ser se directo y por e adelanto del Articulo sic 40 del TUO de la del Estado Adquisiciones sustituir las actuales a emitidas exclusivamente por empresas bancarias otras la obliga cumplimiento por concepto de fiel por Ley y Regional aprobado S N 084 PCM 2004 por el D de Huancavelica reitera que se compromete y obliga a otorgar adelanto para materiales al Consorcio San Antonio por el cuarenta por ciento 40 del valor del contrato para cuyo efecto Øste deberÆ presentar la licitud ria o correspondiente adjuntando la de seguros comprendidas de la Ley de Contrataciones y en el carta fianza emitida por segundo pÆrrafo Adquisiciones del del Articulo Estado aprobado PCM Consorcio San Antonio faculta al Gobierno 2004 084 cavelica adiferir cumpla con la e obliga d sembolso de hasta el 50 n que ha umido en el 6 4 una de numera rc entidad banca 40 del TUO SN por el D Regional o so de Huan adelanto en tanto de pres nte acuerdo enw negwua ue nuaucavema oau u r wuio v ou wtewrnu e hrunra HVCA REG GOB 2008 ContrÆto LP N 0001 El indicado diferimiento no genera ampliaci n plazo se compromete y al alguno ni beneficio de Consorcio San Antonio 6 El Gobierno nocer el de obra respecto del serÆ formalizado 7 alas Ventas IGV General Impuesto monto por presupuesto ta de Huancavelica declara Regional a travØs de la en el presente acuerdo adeuda previa solicitud escri una del Consorcio San Antonio Ambas partes declaran cer menci n superan tes en a el reiteran se comprometen de los hechos ninguno de la marco nueva mÆs que el una vez entre las rias controvertidas o o Ambas partes declaran al Tribunal Arbitral perjuicio lo que de En tal os ello o sentido con toda medida cautelar el doctor Sergio del obra podrÆ a estos proceda son Acuerdos sentido uno ha se las par de las mate suscripci n del cualquier controversia la fecha obligan y pudiendo no contrato En este a esfuerzos mejores la fecha inclusive de panes presentes acuerdos la de la y cabal renuncia enve las fin de que Øste retrasar ejecuci n sus presente acuerdo extingue cada comprometen de las partes ninguna cumplimiento a se poner controversias que por partes hasta existente pretensi n a ejecuc n presente documento haciendo expresa reclamo obligan y de la cumplimiento y colaboraci n para el 8 de suscripci n a reco considerado no de la misma El equipamiento obliga a de a presentar homologarla presente Acta la como inmediata por implementaci n invocar causal alguna laudo Sin para inhibirse de su el mismo suscripci n otorgada Tafur y cuya o del presente acuerdo las partes renuncian solicitada composici n ante el se rgano detalla en arbitral presidido a por la Reseæa de Hechos haciendo expreso y automÆtico desistimiento de ellas de modo tal que las œnicas plenamente vigencia medidas que mantengan sus 9 respectivos derechos Ambas partes declaran presente Acta tendiente a con lograr presentantes actœan sean o medida se comprometen y os leno poderes afectar los tØrminos no pres salvaguardar el presente documento a reconocer el contenido de la causa alguna ambas declaran que sus re pudiendo cuanto invocarse renunciando expresamente ular disminuir te las partes para necesarios y suficientes para que los mismos cumplimiento cien ada en obligan carencia de validez por con efectivos y de acci n serÆn las establecidas el carÆcter de definitivo su entre acuerdo 6 5 o bajo cualquier a otro cualquier concepto Arbitraje Consorcio San Antonio v Gobierno Regional de Huancavelica Contrato LP N 0001 HVCA REG GOB 2008 10 Ambas partes declaran tØrminos y normas buena fe y rec proca FirTnado ras en triplicado se comprometen establecidas en la y obligan legislaci n a ajustar de la actuaci n su materia a en un marco los de colaboraci n por todos los intervinientes en seæal de conformidad a las 15 ho del 04 de diciembre de 2008 HØctor Cuadros Ram rez Gerente General Regional Hortencia Valderrama Torre Directora Regional Rebeca Astete de Infraestructura Fernando Taboada Regional Rodriguez Representante Legal Art culo Gerente L pez de Administraci n del Consorcio San Antonio Segundo Dejar sin efecto las medidas cautelares dispuestas por la Resoluci n N 1 Art culo Tercero Declarar que pendientes t Ma corresponde pronunciarse respecto de resoluci n formulados por las part ur Pr no n ez ribunal el es V ctor `rbitro Jara `rbitr g e Sec etario Ar cia Vale s 1 6 moæo am re de los pedidos